建设工程合同管理摸拟试题

发表于 2004-12-11 10:57:29

施工招标项目经理能力质询要点

合同管理部分（一）

一、单项选择题（每题的备选答案中，只有1个最符合题意。）
1、  工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由（）承担。
A．招标代理机构 B．发包人       C．监理单位       D．承包人
2．当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。
A．抵押合同签订 B．主合同签订    C.抵押合同登记    D．抵押合同公证
3．保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A．投保人与被保险人 B．投保人与受益人
C．投保人与保险人    D．保险人与被保险人
4．经过鉴证的合同( )。
A．人民法院应当作为认定事实的根据
B．该合同具有法律约束力
C．该合同具有强制执行的效力
D．人民法院仍需进行质证，审查确定其效力
5．除非法律另有规定，合同当事人有权决定合同的形式，这是( )的体现。
A．平等原则 B．自愿原则 C．公平原则 D．诚实信用原则
6．某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，该中标通知（）。
A．该投标人未及时通知招标人，应为新要约
B．该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺
C．该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺
D．该中标通知为要约邀请
7．《合同法》规定，当事人( )各类合同的示范文本订立合同。
A．应当参照 B．可以依据 C．必须参照 D．可以参照
8．《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。
A．可以选择适用违约金或者定金       B．可以要求违约金、定金并用
C．只可要求支付违约金                D．只可适用定金规定
9．债务人将合同中的义务转让给第三人时，( )。
A．通知债权人和受让人即可
B．必须经债权人同意
C．除债权人同意外，应当办理公证手续
D．经债权人同意后，应当办理转让登记手续
10．某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的2台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则( )。
A．甲向丙承担违约责任       B．乙向丙承担违约责任
C．乙向甲承担违约责任       D．甲、乙约定无效
11．某建设工程施工合同按市场价格约定了合同价格，在履行合同时，发现某分项工程价款不明，则应( )付款。
A．按照订立合同时，承包方所在地市场价格
B．按照履行合同时，工程所在地的市场价格
C．按照订立合同时，工程所在地的市场价格
D．按照履行合同时，政府定价或政府指导价
12．某水泥购货合同，买方支付价款后，迟迟不提取水泥，卖方将该批水泥移至一不当之处，后来买立提货时，发现有10％的水泥因受潮结块，则( )。
A．卖方不承担任何责任
B．买卖双方共同承担10％的水泥损失
C．买方再支付10％价款后，卖方退换10％的水泥
D．10％的结块水泥损失由卖方承担责任
13．在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及(
  )事项。
A．变更工期             B．变更报价
C．变更主要工种施工方案 D．变更报价、工期等
14．招标准备阶段编制的标底，应反映招标工程项目的( )。
A．施工图预算价格    B．较先进的施工技术水平和管理水平
C．初设概算价格       D．预计的可能最低投标价格
15．当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。
A．招标文件中的规定       B．招标单位在会议上的口头解答
C．发给投标单位的会议记录 D．现场考察时招标单位的口头解释
16．公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否进行资格预审       B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标
17．监理合同中“附加工作”是指( )。
A．由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作
B．协助委托人组织设备采购招标
C．由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作
D．建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作
18．因监理机构提出的合理化建议使委托人获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定( )。
A．属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付
B．可与业主分享获得的经济效益
C．可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励
D．按额外监理工作的计算方法给予补偿
19．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，(    )。
A．通知委托人后即可调换          B．无需通知委托人可自行调换
C．取得委托人书面同意后才能调换 D．合同签订后不允许再调换
20．监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可( )。
A．发出中止合同通知，令监理合同即行终止
B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合
同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
21．初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。
A．委托方 B．设计单位 C．监理工程师 D．主管部门
22．设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。
A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
C．每次阶段支付时均不许扣减定金
D．每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
23．因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计人应( )。
A．双倍返还委托人合同内约定的定金
B．退还委托人全部设计费
C．除免收委托人受损失部分的设计费外，还应根据相关条款约定的百分比支付赔偿金
D．按委托人实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用
24．施工期间需要对施工图设计进行修改时，发包人经( )，也可以委托其他具有相应资质的设计单位修改。
A．监理工程师同意                B．监理工程师和初步设计原批准单位批准
C．监理工程师和上级主管部门批准 D．原设计单位书面同意后
25．某工程隐蔽施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量不满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由(
)负担。
A．发包人 B．监理单位 C．承包人 D．发包人的项目经理部
26．建设工程过程中需要与当地政府有关部门协调的工作，应由( )办理。
A．发包人 B．总监理工程师 C．监理机构有关人员  D．承包人
27．建设工程施工合同示范文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括( )。
A．建设项目所依据的国家计划被取消 B．战争
C．动乱                            D．协议条款内约定等级以上的地震
28．当承包人部分部位的施工质量未达到合同规定的要求时，工程师( )。
A．不承担责任    B．承担连带责任
C．承担全部责任 D．同意扣除一定数量监理酬金
29．要求分包人实施新增工程项目施工的变更指令应由( )向其签发。
A．发包人 B．工程师 C．承包人    D．设计人
30．工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则( )。
A．工程师单独计量有效    B．工程师单独计量无效
C．工程师应推迟计量时间 D．工程师单独计量后再请承包商确认
31．根据施工合同范本的规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由( )编制竣工决算报告。
A．发包人 B．承包人 C．工程师    D．设计人
32．建设工程施工合同单机无负荷试车，工程师不能按时参加试车，须在开始试车24小时之前以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过( )。
A．2天    B．5天    C．7天       D．3天
33．承包人由于工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时工程师（）。
A．应从发包人获得附加监理酬金
B．应从发包人获得额外监理酬金
C．应从承包人获得合理化建议的奖金
D．不应从任何一方获得额外奖励或酬金
34．上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( )对他们的工作安全负责。
A．发包人 B．监理人 C．承包人 D．工作人员自己
35．施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由(    )承担该部分永久
工程的照管责任。
A．发包人    B．工程师    C．承包人    D．发包人与承包人共同
36．工程项目中使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到( )书面同意方可运至现场。
A．发包人    B．工程师    C．施工承包人  D．设备供应商
37．采购工程所急需的少量特殊材料宜采用( )方式签订合同。
A．公开招标 B．询价、报价比较  C．直接订购 D．邀请招标
38．订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元／吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元／吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方(
)。
A．可单方宣布解除合同
B．必须仍按原单价交付剩余水泥
C．有权拒绝按原单价继续供应水泥
D．可以单方修改合同中的价格条款强制合同执行
39．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，( )。
A．可自行运出工地             B．不能再运出工地
C．需经业主批准后才能运出工地 D．需经工程师批准后才能运出工地
40．按索赔目的分类，索赔包括( )。
A．工期延误索赔和工程变更索赔
B．工程加速索赔和意外风险索赔
C．工期索赔和费用索赔
D．工期索赔和工程变更索赔
二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)
1．当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供( )。
A．房屋买卖合同 B．主合同    C．抵押合同    D．房屋产权证书    E．房屋钥匙
2．施工项目招标时，投标人提供投标保证金的，在( )情况下，招标人可以没收投标保证金。
A．投标人在投标有效期内撤销投标书
B．投标人提交投标书后，撤回投标书
C．投标人接到中标通知后拒绝签订合同协议
D．投标人接到未中标通知后拒绝签订合同协议
E．投标人未提供预付款保函
3．建设工程合同的订立需要经过( )等阶段。
A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．公证    E．鉴证
4．承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合同( )的变更，是对要约内容的实质性变更。
A．合同当事人 B．合同标的 C．违约责任  D．担保方式  E．解决争议方法
5．某合同采用抵押作为合同担保方式时，( )可以作为抵押物。
A．房屋 B．机器设备    C．债券 D．股票    E．大型施工机具
6．采用邀请招标方式选择施工承包人时，招标人在招标阶段的工作包括( )。
A．发布招标广告  B．发出投标邀请函 C．进行资格预审 D．组织现场考察
E．召开标前答疑会
7．施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在( )范围
内进行招标。
A．全部工程 B．单位工程 C．特殊工程 D．分部分项工程  E．土建工程和安装工程
8．按照监理合同的规定，委托人对监理人提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，( )。
A．发出拒付全部酬金通知书，要求监理人重新提交酬金支付申请表
B．24小时内发出异议通知书
C．按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款
D．按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金
E．拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息
9．建设工程监理合同示范文本规定，施工阶段监理可包括( )。
A．协助委托人选择承包人 B．解决承包人施工技术难题
C．检查工程设计          D．计划和进度控制
E．业主要求的工作
10．在监理合同中，正常的监理酬金的构成应包括( )。
A．直接成本 B．间接成本 C．合理的利润    D．税金    E．风险金
11．在设计合同中应明确发包人提供( )等文件和资料。
A．经批准的设计任务书
B．经批准的项目可行性研究报告或项目建议书
C．城市规划许可文件
D．资金到位率的证明
E．工程勘察资料
12．构成对合同当事人双方有约束力的合同文件，其组成内容包括( )。
A．招标通告    B．施工合同专用条款
C．标准、规范    D．工程量清单
E．图纸
13．施工合同范本中规定可选择的合同计价方式包括( )。
A．单价合同 B．固定价格合同 C．可调价格合同 D．总价合同 E．成本加酬金合同
14．发包人控制工程分包的基本原则是( )。
A．主体工程的施工任务不允许分包
B．主要工程量必须由承包人完成
C．特殊专业工程由承包人完成
  D．较简单的工作内容承包人自行完成
E．经工程师同意的分包人由发包人付款
15．施工合同示范文本规定，发包人出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与承包人签订提前竣工协议，其内容应包括( )。
A．提前竣工的时间       B．为提前竣工而调整的施工进度计划
C．承包方采取的赶工措施 D．提前竣工所需的追加合同价款
E．违约责任
16．施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是( )。
A．工程本身的损害             B．清理修复的费用
C．承包人的设备、机械的损坏 D．施工现场甲方人员的伤亡
E．施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡
17．承包人在施工过程中应符合施工环境管理的有关要求，为此而发生的( )由发包人承担。
A．因承包人采取安全措施不当造成事故损害赔偿
B．发包人要求承包人违反安全施工管理规定而导致的费用
C．承包人在动力设备地段施工，经工程师认可的防护措施费用
D．承包人实施爆坡作业时，经工程师认可的安全防护措施费用
E．使用有毒有害性物品施工实施安全防护措施费用
18．工程施工中发生设计变更时，确定变更价款的原则是( )。
A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，适用该价格变更合同价款
C．合同中没有适用于变更工程的价格，由工程师决定变更合同价款
D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人协商确定
E．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
19．国内物资购销合同的示范文本规定，合同条款应包括( )。
A．当事人的名称、地址    B．质量要求的技术标准
C．合理损耗及计算方法    D．运输保险
E．解决合同争议的方法
20．承包商应就( )向业主索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商。
A．业主提供的施工图纸有误
B．经工程师批准的承包商设计错误
C．因气候原因引起的工程延误
D．业主拖延支付工程款
E．工程师发布错误的指令干扰分包工程的施工
21．根据索赔的基本含义，索赔具有( )等特征。
A．索赔是双向的                   B．索赔是双方行为
C．索赔以发生经济损失为前提       D．索赔以发生了权利损害为前提
E．索赔以营利为目的
22．工程师审核承包人的索赔报告时，应审查( )。
A．引起索赔事件的原因          B．索赔理由
C．证据资料                      D．项目经理的授权书
E．承包人的资质等级

[此贴子已经被作者于2004-12-11 10:58:25编辑过]

发表于 2004-12-11 10:59:34

合同管理部分（二）

一、  单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)
1．某一合同约定的定金为2000元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为(    )元。
A．1000       B．2000       C．3000       D．4000
2．建设工程中甲施工企业的乙项经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。
A．乙项目经理 B．甲施工企业 C．建设单位 D．具体施工人员
3．一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
A．6个月       B．1年          C．2年       D．合理期限
4．( )担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。
A．保证       B．留置          C．抵押    D．定金
5．保险的目的是为了( )。
A．避免危险    B．克服危险    C．分散危险 D．控制危险
6．公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )原则的主要体现。
A．平等       B．自愿          C．公平       D．诚实信用
7．撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A．要约到达受要约人之前    B．要约人收到承诺之前
C．受要约人拒绝要约之前    D．受要约人发出承诺之前
8．在订立建设工程施工合同时，当事人( )《建设工程施工合同(示范文本)》确定合同内容。
A．应当依据    B．应当参照    C．可以参照    D．必须参照
9．附生效期限的合同，自( )生效。
A．双方签字或盖章之日       B．条件成就时
C．期限界至时                D．期限届满
10．某工程设备安装施工合同时，当事人约定：合同总价为200万元，开工前7日预付30%工程款，竣工验收合格一次结清全部余款；承包人负责设备采购、安装及调试。承包人依约完成施工，在结算工程款时，承包人要求发包人除支付70%的工程款外，对设备从制造地点运至安装地点的费用也予以支付，为此，承、发包双方发生争议，该费用应由（
）担负。
A．承包人    B．发包人    C．设备制造商    D．设备供应商
11．某茶叶买卖合同，买方支付货款后，未按期提货，卖方将茶叶放置仓库予以保管。买方提货时发现，由于发生洪水，使10%的茶叶因水浸失去商俏价值。10%的茶叶损失应由（
  ）。
A．卖方赔偿
B．买方自负
C．卖方负责大部分，买方负责小部分
D．卖方负责小部分，买方负责大部分
12．仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以( )。
A．向其他仲裁委员会申请仲裁    B．向该仲裁委员会申请执行
C．向有管辖权的人民法院起诉    D．向有管辖权的人民法院申请执行
13．合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。
A．立即停止执行             B．继续有效
C．宣告无效                D．对要求变更的条款部分无效
14．某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于(
)签订的合同。
A．采取欺诈手段             B．采取胁迫手段
C．超越经营范围             D．无效代理
15．在下列工程中，( )工程必须实行招标选择承包人。
A．政府投资的大型交通       B．抢险救灾
C．保密                      D．限额以下
16．中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( )天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A．5       B．30          C．10             D．15
17．应以( )为最优投标书。
A．投标价最低 B．评审标价最低 C．评审标价最高    D．评标得分最低
18．监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人( )。
A．应向委托人支付使用费并归还委托人
B．将设备免费带走
C．向委托人支付使用期间的折旧费后带走
D．不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人
19．监理合同中不包括( )内容。
A．保障委托人权益的条款       B．保障承包商权益的条款
C．保障监理人权益的条款       D．违约责任的条款
20．因被监理单位的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理人( )。
A．不承担责任                B．监理人承担全部责任
C．监理人承担监督不力的责任 D．临理人承担连带责任
21．《建设工程监理合同》示范文本规定委托人( )要求监理人更换不称职的监理人员。
A．无权                      B．有权
C．经与监理人协商后方可       D．经主管部门批准后
22．在勘察设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付( )万元的定金。
A．1          B．2          C．2.5                D．3
23．大型复杂工程初步设计完成后即开始进行施工招标，所采用合同类型为(    )。
A．总价合同 B．单价合同    C．成本加酬金合同    D．固定价格合同
24．工程款交付的依据是由( )测量核实实际完成的工作量。
A．发包人    B．工程师       C．承包人       D．项目经理
25．分包人在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。
A．发包人    B．工程师       C．总包人       D．分包人自己
26．当施工单位没能达到规定的质量要求时，建设监理公司( )。
A．不承担责任          B．负全部责任
C．承担连带责任       D．按合同规定退还一定数量监理费
27．( )不是解除建设工程施工合同的充分条件。
A．签订施工合同依据的国家计划被修改
B．当事人一方确已无法履行合同
C．出现了使合同无法履行的事件
D．一方有违约行为
28．进行施工中间验收后，工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包人（）。
A．可继续施工                B．应等待工程师进一步指示后再施工
C．要求工程师再次检验       D．向发包人申请继续施工
29．由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（）承担。
A．发包人    B．承包人    C．设备采购方    D．设计方
30．在施工合同中，(    )属于承包方应当完成的工作。
A．保护施工现场地下管线    B．办理土地征用
C．进行设计交底             D．协调处理施工现场周围地下管线的保护
31．承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为(
)。
A．费用和工期损失全部由发包人承担
B．费用和工期损失全部由承包人承担
C．费用由承包商承担，工期给予顺延
D．工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿
32．由于变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，( )有权确定一个价格作为执行价格。
A．工程师    B．发包人    C．承包人    D．定额站
33．驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A．发包人    B．工程师    C．承包人    D．分包人
34．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包人应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）。
A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延
B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延
C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延
D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延
35．发包人应对因( )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。
A．工程师提供的水准点高程资料有误
B．承包人使用的测量仪器有误差
C．承包人放线有误差而工程师未查出
D．承包人放线后工程师未进行复测
36．在材料采购合同履行中，( )只适用于成交货物数量少，但金额小的合同结算支付。
A．转账结算 B．托收承付 C．现金支付 D．信用证
37．设备采购合同的价款支付，采取( )程序。
A．合同订立后预付10％价款，余款交货验收合格后一次结清
B．供方提供履约保函后支付10％，余款在交货后一次结清
C．供货方提供履约保函后支付10％，交货后支付80％，签发最终验收证书后支付10％
D．合同订立后预付10％，交货后支付80％，签发最终验收证书后支付10％
38．下列哪个可作为索赔的有效证据( )。
A．发包人和承包人签署的合同变更协议 B．发包人的口头要求
C．发包人的合理建议                   D．承包人的合理建议
39．按照承包人索赔程序要求，索赔事件发生后，承包人应当在( )天内，以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知。
A．28       B．56       C．70       D．84
40．按索赔事件的性质分类，如因货币贬值、物价上涨引起的索赔属于( )。
A．工程变更索赔          B．费用索赔
C．不可预见因素索赔       D．其他索赔
二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)
1．当事人能行使留置权的合同有( )。
A．购销合同    B．加工承揽合同    C．仓储保管合同    D．借款合同
E．运输合同
2．指定代理只在没有( )的情况下适用。
A．委托代理人 B．法定代表人    C．法定代理人       D．指定代理人
E．被代理人
3．依法可以抵押的财产为( )。
A．抵押人所有的房屋          B．抵押人所有的专利权
C．抵押人所有的机器          D．抵押人的商标专用权
E．抵押人依法有权处分的国有土地使用权
4．要约与要约邀请的区别主要在于( )。
A．是否采用书面形式
B．在法律上是否须承担责任
C．内容是否具体确定
D．是否是希望与他人订立合同的意思表示
E．是否须送达对方
5.承担缔约过失责任的情形有( )。
A．提供格式条款一方免除其责任
B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
C.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有
D.没有得到进口许可而谎称获得
E．违反缔约中的保密义务
6．合同的权利义务终止，不影响合同中( )的效力。
A．结算条款    B．仲裁条款    C．保险条款    D．清理条款
E．担保条款
7．建设工程合同是( )合同。
A．主合同       B．从合同       C．诺成性合同    D．实践性合同
E．无偿合同
8．工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（）工程的施工任务。
A．整个          B．单项       C．单位          D．分部
E．特殊专业
9．投标单位有以下（）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A．通过资格预审后不投标       B．不参加开标会议
C．中标后拒绝签订合同          D．开标后要求撤回投标书
E．不参加现场考察
10．开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（）。
A．未密封递送的标书             B．投标工期长于招标文件中要求工期的标书
C．未组成联合体                D．没有投标授权人签字的标书
E．未提供投标担保
11．建设项目招标（前期准备应满足的）条件包括（）。
A．建设工程已经批准立项
B．有满足施工需要的施工图纸和技术资料
C．建设资金和主要设备的来源已经全部落实
D．领取了建设工程规划许可证
E．建设用地已经依法取得
12．监理合同示范文本规定的监理人执行监理业务可以行使的权力包括( )。
A．终止合同                      B．发布停工令和复工令的权力
C．变更工程设计的决定权          D．对工程施工进度的控制权
E．工程实施竣工日期提前的鉴定
13．在监理委托合同内约定的监理服务工作内容可能包括( )。
A．进行各种方案的成本效益分析    B．完成技术改造任务
C．技术监督和检查                D．代替委托人选择合同的实施承包单位
E.负责施工合同履行的合同内管理
14．设计招标的特点主要表现在( )方面。
A．要求投标单位在预期的投资限额内提出设计构思
B．按照工程量清单中的规定工程量填报价单
C．在投标书内写明实施计划
D．开标时仅公布报价金额
E．评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性
15．设计合同履行过程中，因发包人根据工程的实际需要修改设计文件时，则应（）。
A．由设计单位报请原设计任务书的批准单位同意
B．首先报经原审批机关批准
C．仍由原设计单位修改
D．经原设计人同意，由其他设计单位修改，设计人承担相应责任
E．原合同终止，双方重新签合同
16．依据范本订立民用建筑设计合同时，发包人应提供（）。
A．建筑总平面布置图                B．用地批件
C．经批准的项目建议书             D．工程勘察资料
E．城市规划许可文件
17．发包入负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包人共同验收，而届时承包人未派人参加。此时，( )。
A．货物不需验收交予承包人保管       B．发包人单独验收
C．验收后交予承包人保管             D．发生损坏或丢失由发包人负责
E．发生损坏或丢失由承包商负责
18．施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( )。
A．工程师以书面形式通知承包人后，可推迟开工日期
B．工程师在与承包人协商一致后，可推迟开工日期
C．承包人经工程师批准后，可推迟开工日期
D．承包人经书面通知工程师后，可推迟开工日期
E．承包人递交延期开工申请48小时后，工程师未予答复可推迟开工日期
19．施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。
A．有利于本地区的承包商          B．有利于本系统的承包商
C．施工内容的专业要求             D．避免施工现场的交叉干扰
E．对项目建设总投资的影响
20．在施工过程中，工程师认为确有必要时，可以在( )情况下，发布暂停施工的指示。
A．发包人订购的设备不能按时到货    B．承包人订购的材料不能按时到货
C．承包人的施工质量不合格          D．发包人未按时支付
E．施工作业方法不危及人身安全
21．《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，( )最低保修期限为2年。
A．供热、供冷系统          B．电气管线工程
C．屋面防水工程             D．给排水管道
E.装修工程
22．工程师审核费用索赔时应注意( )。
A．取费的合理性             B．计算的准确性
C．发包人和承包人都满意    D．以顺利实施工程项目为准则
E．维护承包人利益

发表于 2004-12-11 11:00:23

合同管理部分（三）

一、单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)
1．一般情况下，( )不能作为保证人。
A．工商银行                B．工商行政管理机关
C．保险公司                D．施工企业
2．抵押物变卖后，其价款超过债权数额的部分归( )所有，不足部分由( )清偿。
A．抵押权人，抵押人       B．抵押权人，债务人
C．抵押人，债务人          D．债务人，抵押人
3．采用《建设工程施工合同（示范文本）》的，应当由( )投保建设工程一切险。
A．发包人    B．承包人       C．工程师       D．分包人
4．建设工程合同，是( )。
A．单务合同    B．实践合同    C．要式合同    D．无偿合同
5．( )是要约邀请。
A．投标人的投标          B．招标公告
C．招标人的中标通知       D．投标人的投标保证
6．某工程施工合同履行中，发包人拖欠工程款，工程竣工验收合格后，施工企业将该工程卖给了他人，( )。
A．发包人拒绝追认该买卖行为，则合同有效
B．事后施工企业未与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效
C．事后施工企业与发包人达成该工程折抵工程款协议，则合同有效
D．无论何种情况，该合同无效
7．合同成立后，合同的无效、变更、终止，不影响( )的效力。
A．保证条款 B．保险条款    C．仲裁协议    D．清算条款
8．某工程施工合同履行过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，承包人的损失应由( )予以补偿。
A．发包人    B．承包人       C．设计人       D．监理单位
9．当事人在合同中既约定违约金，又约定了定金，一方违反质量义务，给对方造成了损失，对方当事人可以选择适用( )。
A．违约金或赔偿金          B．违约金或定金
C．赔偿金或定金             D．违约金或采取补救措施
10．在( )合同争议的解决方式中，不强调自愿原则。
A．和解       B．调解       C．仲裁       D．诉讼
11．建设工程全过程总承包一般由招标单位以( )方式选择总承包单位。
A．直接发包 B．公开招标    C．邀请招标    D．议标
12．建设工程施工招标文件中列入的招标须知，是指导投标单位正式履行投标手续的文件，其目的
在于避免( )，使投标取得圆满成功。
A．向甲方提出疑问          B．造成废标
C．泄漏标底                D．投标单位中标后不与招标人签订施工合同
13．监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。
A．资历       B．能力       C．报价          D．现场监理人员数量
14．工程设计招标中，评标、决标考虑的因素主要是( )。
A．设计方案的优劣          B．设计任务完成的进度
C．设计取费的标准          D．设计单位的资历
15．监理单位在履行监理合同时违约，其赔偿总额( )。
A．没有限制
B．不应超出除去税金的监理酬金总额
C．不应超出包括税金的监理酬金总额
D．—律应当为对方当事人的实际损失
16．委托人要求暂停或终止合同时，应在指明监理人未履行义务的通知发出后( )天通知。
A．21天       B．35天          C．56天       D．28天
17．对于因勘察设计错误而造成的工程重大质量事故的，承包方应承担的违约责任为（）。
A．只需免收损失部分的勘察、设计费
B．只需免收全部的勘察、设计费
C．除免收损失部分的勘察、设计费外，还应支付与直接损失部分的勘察、设计费相当的赔偿金
D．承担全部损失的赔偿金
18．设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金为估算设计费的( )。
A．15%；       B．20％       C．25%       D．30%
19．建设工程勘察、设计合同的委托方(项目业主、建设单位)、承包方签订的合同，承包方是持有
国家认可的勘察、设计证书(等级)的勘察、设计单位。合同的委托方、承包方均应具有( )。
A．法人地位             B．相应的财力
C．相应的技术力量       D．相应的管理力量
20．勘察合同履行期间，勘察人完成52％的工作量时，发包人要求解除合同，则发包人应（）。
A．不退还发包人已付定金       B．不退还发包人定金，再支付52%的勘察费
C．支付预算额52％的勘察费    D．支付预算额l00%的勘察费
21．设计合同经双方当事人签字盖章，并在发包人向设计人支付定金后生效，发包人应在合同签字后的( )内支付该笔款项；
A．24小时          B．3天          C．5天          D．7天
22．因不可抗力事件致使设计合同无法履行时，( )。
A．发包人承担责任          B．设计人承担责任
C．双方及时协商解决       D．双方均不承担责任
23．施工合同示范文本规定，( )是承包方的工作。
A．办理施工临时用地批件
B．组织设计图纸会审
C．向发包人提供施工现场生活的房屋及设施
D．提供施工现场的工程地质资料
24．施工合同中承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督。如果工
程实际进展和进度计划不符时，( )。
A．不能修改进度计划
B．承包人应自行修改进度计划并执行
C．承包人应按工程师的要求提出改进措施，报工程师批准后执行
D．承包人应按工程师的要求提出改进措施并执行，不必报工程师批准
25．某承包人逾期交工，导致楼房电梯超过保修期，则使用期间电梯相应保修期的维修费用应由( )承担。
A．发包人    B．承包人       C．电梯厂家    D．供货商
26．总包单位必须自行完成建设项目的主要部分，其( )可以分包。
A．非主要部分或专业性较强的工程
B．群体工程中半数以上的单位工程(指主体结构)
C．风险性较大的工程
D．有危险性的工程
27．施工合同示范文本规定，( )应由承包人承担。
A．承包人在地下管道附近施工的防护措施费用
B．承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用
C．在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出
D．第三方责任造成伤亡事故发生的费用
28．在建设工程施工过程中，工程师检查、检验合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，应
由( )承担发生的费用。
A．发包人             B．监理人
C．承包人             D．发包人与承包人共同
29．当承包人对工程师的指令有异议时，应当将有关事宜书面通知工程师并( )。
A．精心继续组织施工，执行工程师做出的每一项此类决定
B．放慢施工速度，等待有利于自己的新指令的到来
C．不执行自己认为有异议的指令
D．为避免损失扩大，在新指令的到来之前停止施工
30．设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( )组织试车。
A．发包人    B．设计人    C．承包人    D．设备供应单位
31．施工合同示范文本规定，一般由( )办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险，并支付保险费用。
A．发包人    B．承包人    C．第三人    D．监理人
32．建设行政主管部门对施工合同监督管理的职责之一是( )。
A．组建招标代理机构    B．主持评标工作
C．鉴证施工合同          D．批准工程项目的建设
33．当合同文件出现矛盾时的处理，对于实行“小业主，大监理”的工程，可以在专用条款中约定( )。
A．发包人的解释对双方有约束力
B．发包人和承包人协商解决
C．建设行政主管部门的解释对双方有约束力
D．工程师做出的解释对双方有约束力
34．发包人供应的材料进入施工现场后，在使用前检查试验应由( )负责。
A．工程师             B．发包人       C．承包人    D．供货人
35．投料试车，一般情况下，( )不参加。
A．发包人             B．设计人       C．监理人    D．承包人
36．《建设工程质量管理条例》颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修费用由( )承担。
A．发包人                      B．承包人
C．监理人                      D．造成质量缺陷的责任方
37．按照《合同法》的分类，建设工程材料采购合同属于( )。
A．建设工程合同    B．买卖合同    C．承揽合同    D．委托合同
38．在设备采购合同中应约定具体的设备保证期限，保证期应从( )起开始计算。
A．签署开箱检验记录之日       B．设备安装完毕之日
C．启动试车合格之日          D．签发初步验收证书之日
39．施工合同中索赔的性质属于( )。
A．经济补偿    B．经济惩罚
C．经济制裁    D．经济补偿和经济制裁
40．公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否进行资格预审       B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标
二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)
1．产生委托代理关系的基础关系可以是( )。
A．委托合同关系    B．合伙合同关系    C．监护关系    D．工作隶属关系
E．劳动合同关系
2．依《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因( )发生的债权，债权人才有可能实施留置。
A．建设工程合同    B．保管合同       C．运输合同       D．委托合同
E．加工承揽合同
3．在建设工程的过程中，常用的保证方式有( )。
A．施工投标保证                   B．工程抵押融资
C．施工合同的履行保证             D．施工预付款保证
E．施工设备抵押担保
4．《合同法》规定，( )合同无效。
A．—方以欺诈、胁迫手段订立的合同 B．以合法形式掩盖非法目的的合同
C．损害社会公共利益的合同          D．违反法律、行政法规规定的合同
E．因重大误解而订立的合同
5．当债务人（）对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
A．债务人怠于行使到期债权
B．债务人放弃到期债权
C．抽逃资金
D．债务人以明显不合理低价转让财产，受让人知道
E．无偿转让财产
6．仲裁协议的内容应包括( )等内容。
A．请求仲裁的意思表示             B．仲裁事项
C．仲裁地点                      D．选定的仲裁委员会
E．解决争议所适用的法律
7．建设工程合同是( )合同。
A．主合同    B．从合同    C．诺成性合同    D．实践性合同
E．无偿合同
8．违反合同承担责任的形式有( )等。
A．违约金    B．返还财产    C．赔偿金       D．继续履行
E．追缴财产
9．工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )。
A．整个工程的施工任务       B．单项工程的施工任务
C．单位工程的施工任务       D．分部工程的施工任务
E．特殊专业工程施工任务
10．建设工程的招标方式包括( )。
A．公开招标 B．行业内招标 C．地区内招标    D．邀请招标
E．议标
11．建设工程施工招标时，对投标人的报价部分评分时，可采用( )进行综合评分。
A．低于标底的最低报价为标准值 B．用标底衡量报价
C．以复合标底值                D．无标底时的平均报价为标准值
E．高于标底的最低报价为标准值
12．发包人出于某种原因，要求工程提前竣工，则他应做的工作包括( )。
A．向承包人发出必须提前竣工的通知             B．与承包人协商并签订补充协议
C．要求工程师负责修改进度计划                D．为承包人赶工提供便利条件
E．协商给承包人提前工期的奖励
13．建设工程施工合同的当事人包括( )。
A．建设行政主管部门          B．发包人       C．监理单位
D．承包人                   E．材料供应商
14．在施工合同中，( )属于发包方应当完成的工作。
A．使施工现场具备施工条件    B．提供施工场地的工程地质资料
C．提供工程进度计划          D．向甲方代表提供在施工现场办公的设施
E．开通施工场地与城乡公共道路的通道
15．某工程施工合同在履行过程中，其中—方认为该合同无效，则他应采取的措施包括（）。
A．向对方指出该合同无效，并停止履行
B．向工商行政管理部门反映，要求终止合同
C．向合同中约定的仲裁机构申请，要求其裁决合同无效
D．向法院起诉，要求判定合同无效
E．请求建设主管机关确认
16．某建设工程施工合同被法院确认为无效，该合同的处理方式有( )等。
A．支付违约金    B．返回财产    C．赔偿损失    D．追缴财产
E．继续履行
17．施工合同履行过程中，由于不可抗力事件造成了损害，如( )等费用应由业主负责。
A．发包人工作人员的人身伤亡          B．承包人工作人员的人身伤亡
C．承包人的施工机械损坏             D．事件前已被认定为合格工程的损害修复
E．事件前已被工程师判定为不合格工程部分的损害修复
18．发生( )等情况后，应批准承包人合理展延合同工期。
A．未增加额外工作的工程变更          B．发包人延误移交施工现场
C．因承包人责任引起的暂停施工       D．需要拆除图纸中未标明的地下构筑物
E．因发包人订的工程设备延误到货导致的暂停施工
19．设备采购合同的支付程序包括( )。
A．合同预付款支付                   B．合同设备款支付
C．技术服务费支付                   D．运杂费支付
E．保险费支付
20．按索赔目的分类，索赔包括( )。
A．工程变更索赔  B．工程加速索赔 C．工期索赔 D．费用索赔
E．意外风险和不可预见因素索赔
21．按照索赔的目的不同，施工索赔可分为( )。
A．质量索赔    B．费用索赔       C．管理索赔       D．工期索赔
E．单项索赔
22．大型设备采购合同中，由于供货方责任造成返工，供货方应向采购方支付的费用包括( )。
A．工人费    B．材料费       C．机械台班费 D．管理费
E．保险费
23．工程师在大型设备采购合同的设备验收阶段的监理工作包括( )。
A．到货检验 B．监督安装调试 C．启动试车    D．性能验收
E．最终验收

发表于 2004-12-11 11:02:11

合同管理部分（四）

一、单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)
1．某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元。
A．100       B．150          C．200       D．250
2．当事人将财或物作为担保而不需转移该财产的占有给对方的是( )。
A．定金       B．抵押          C．质押       D．保证
3．在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的，( )。
A．代理人与被代理人共同承担责任                B．代理人承担连带责任
C．代理人与被代理人协商确定责任                D．代理人独自承担责任
4．在建设工程实行监理的，总监理工程师作为( )代理人。
A．发包人       B．承包人    C．监理人       D．施工企业
5．以当事人不特定的财产进行担保的方式为( )。
A．保证       B．抵押       C．质押       D．留置
6．在建设工程中，施工合同的履约保证的有效期限自( )止。
A．施工合同签订之日起到施工合同终止时
B．提交履约保证起，到项目竣工并验收合格
C．项目开工之日起，到项目验收合格
D．提交履约保证之日起，到工程交付使用之日
7．以确定合同的生效时间为目的，可将合同分为( )。
A．双务合同与单务合同          B．主合同与从合同
C．诺成合同与实践合同          D．有偿合同与无偿合同
8．要约人在要约发生法律效力之前，而取消要约的意思表示是( )。
A．要约撤回    B．要约撤销    C．新要约    D．承诺
9．法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，( )。
A．自办理批准手续之日生效       B．自办理登记手续之日生效
C．自双方当事人签字或盖章时生效 D．依照其规定
10．某公司与他人订立合同后，分立为A、B两企业，某公司未告知他人的情况下，他人有权（）。
A．要求A、B两企业对合同承担连带责任
B．要求某公司继续履行合同
C．解除合同
D．撤销合同
11．甲公司与乙公司订立货物买卖合同一份，合同中约定：由买方向卖方支付定金2万元；合同履行中，任何一方违约，均支付违约金5万元。合同订立后，卖方延期履行合同，给买方造成4．8万元的损失，此时，买方有权要求卖方(
)。
A．返还定金2万元                      B．支付违约金5万元
C．支付违约金7．8万元                D．赔偿损失4．8万元
12．某合同额较大的一建设工程合同纠纷，当事人应当向( )起诉。
A．合同履行地的基层人民法院          B．合同签订地的中级人民法院
C．合同履行地的中级人民法院          D．被告住所地的基层人民法院
13．法律、行政法规未规定( )应当采用书面形式。
A．建设工程合同    B．保证合同       C．买卖合同    D．仲裁协议
14．在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
A．协商          B．调解          C．仲裁       D．诉讼
15．违约方给对方当事人造成实际损失是( )的先决条件。
A．支付定金       B．支付赔偿金    C．继续履行    D．解除合同
16．国家大型工程项目的施工一般都采用( )方式选择实施单位。
A．直接发包       B．公开招标       C．邀请招标    D．议标
17．建设工程全过程总承包一般由招标单位以( )方式选择总承包单位。
A．直接发包       B．公开招标       C．邀请招标    D．议标
18．招标单位组织编制的招标文件和标底，应报( )审核。
A．建设银行                            B．建设行政主管部门
C．工商行政管理部门                   D．监理单位
19．当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。
A．答疑会议上的口头答辩                B．招标文件中的规定
C．会议记录                            D．现场考察招标单位的口头解释
20．监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。
A．资历          B．能力             C．报价       D．现场监理人员数量
21．对一个采用邀请招标的工程，参加投标的单位不得少于( )。
A．2家          B．3家             C．5家          D．7家
22．在下列各项权利中，( )是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。
A．对其他合同承包单位的选定权          B．委托监理工程重大事项的决定权
C．获得奖励的权利                      D．授予监理单位权限
23．监理单位在履行监理合同违约时，其赔偿总额( )。
A．没有限制                         B．不应超出除去税金的监理酬金总额
C．不应超出包括税金的监理酬金总额    D．一律应当为对方当事人的实际损失
24．某设计合同约定的设计费为50万元(其中定金10万元)，且已支付。设计已完成，但原定设计
任务书要作重大变更而需重做设计。设计费应按( )处理。
A．退还40万元，重做设计另外付费          B．退还50万元，重做设计需另外付费
C．设计费不退，重做设计需另外付费       D．设计费不退，免费重做设计
25．建设工程勘察设计合同的委托方因故要求修改工程设计，经承包方同意后，除设计文件的提交
时间另定外，委托方( )增付设计费。
A．无须
B．还应按承包方实际返工修改的工作量
C．还应按承包方实际返工修改的工作量加定金
D．还应按承包方实际返工修改的工作量加违约金
26．对于因勘察设计错误而造成的工程重大质量事故的，承包方应承担的违约责任为( )。
A．只需免收损失部分的勘察、设计费
B．只需免收全部的勘察、设计费
C．除免收损失部分的勘察、设计费外，还应支付与直接损失部分的勘察、设计费相当的赔偿金
D．承担全部损失的赔偿金
27．某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )合同。
A．总价可调       B．总价不可调       C．单价          D．成本加酬金
28．当施工合同文件中出现不一致时，以（）为优先解释的依据。
A．合同条件       B．协议条款          C．纪要、协议    D．招标文件
29．发包人在（）合同中承担了项目的全部风险。
A．单价          B．总价可调          C．总价不可调    D．成本加酬金合同
30．当工程分包时，分包单位应当对（）负责。
A．设计单位       B．发包人          C．总承包人    D．监理单位
31．建设工程施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由承包人负责维修，其费用( )。
A．由承包人直接向设计单位索赔
B．由设计单位全额承担
C．由发包人全额承担
D．通过发包人向设计单位索赔，不足部分由发包人负责
32．不应作为工程师进行施工合同管理依据的是( )。
A．建设工程监理合同                   B．建设工程施工合同
C．建设工程勘察、设计合同             D．招标文件和投标书
33．当( )时，总包商可提出终止合同。
A．出现恶劣的天气
B．发生严重的工伤事故
C．发包人严重拖欠承包人应得工程款
D．承包人与工程师关系紧张
34．工程师在施工阶段进行进度控制的依据是( )施工进度计划。
A．承包商编制的                   B．业主编制的
C．监理单位制定并由承包商认可的    D．承包商提交并经工程师批准的
35．若承包人提出使用专利技术，应首先取得( )认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关
费用。
A．发包人       B．工程师       C．专利权人       D．专利管理机关
36．《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人( )将竣工工程交付发包人。
A．竣工验收合格后14天内
B．竣工验收报告经发包人认可后28天内
C．自发包人收到竣工结算报告后28天内
D．收到竣工结算款14天内
37．材料采购合同履行时，采购方对不合格产品提出书面异议，并出具了检验证明和对不符合要求
的产品的具体处理意见，供货方在收到该书面异议通知后，应在( )内负责处理。
A．10天       B．15天          C．14天          D． 28天
38．当工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时，应( )。
A．由工程师提出自己的“索赔处理决定”
B．由业主自行决定索赔的处理意见
C．由业主协调工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果
39．在勘察设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付( )万元的定金。
A．1          B．2          C．2.5                D．3
40．公证机关进行公证的依据是( )，这是自愿原则的体现。
A．公证协议    B．法律规定       C．行政法规规定    D．当事人的申请
二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)
1．按照担保法的规定，只能当事人本人做出担保的方式有( )。
A．保证       B．违约金       C．质押          D．留置
E．定金
2．非企业法人包括( )。
A．商业银行    B．行政法人       C．事业法人    D．社团法人
E．保险公司
3．以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。
A．委托代理    B．有权代理       C．无权代理    D．法定代理
E．指定代理
4．《担保法》规定的担保方式有( )。
A．保证       B．保险          C．质押       D．违约金
E．定金
5．要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约应具备的条件具体有( )。
A．内容具体确定                   B．明示要约不可撤销
C．以缔结合同为目的                D．只能向特定的人发出
E．含相对人同意后受其约束的表示
6．有( )情形之—的，当事人有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。
A．—方的欺诈手段订立，损害国家利益的合同
B．因重大误解而订立的合同
C．以合法形式掩盖非法目的的合同
D．在订立合同时显失公平的合同
E．乘人之危订立的合同
7．债权人为了确保其债权的实现可采取( )等法律措施。
A．同时履行抗辩权          B．后履行抗辩权
C．代位权                   D．撤销权
E.不安抗辩权
8．先履行合同的—方当事人，有确切证据证明对方有( )情形之一的，方可中止履行合同。
A．经营状况严重恶化          B．领导班子发生重大变动
C．与另一亏损企业合并       D．丧失商业信誉
E．非正常低价转让设备
9．采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。
A．到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁
B．任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁
C．仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
D．合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E．尽管任何—方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理
10．监理招标评审投标书中的人员配备情况时，应优选出( )的标书。
A．总监理工程师的素质高             B．拟派项目的主要监理人员结构的合理
C．专业方面满足监理工作范围的需要    D．人员的取费标准最低
E．人员派驻计划合理
11．有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。
A．必须是法人组织                   B．不得与行政机关有隶属关系
C．有从事招标代理业务的场所          D．有编制投标文件的能力
E．有自己的评标专家库
12．建设工程监理委托合同的主体包括（）。
A．建设行政主管部门                B．建设工程质量监督站
C．委托人                         D．监理人
E．承包人
13．在监理合同中，合同的标的包括( )。
A．正常的监理服务                B．附加服务
C．建设工程所有外部关系的协调工作台 D．选择其他合同的承包单位
E．额外服务
14．设计变更涉及的问题的正确规定包括（）。
A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按承包方实际返工修改工作量增付
B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C．施工图设计的修改需经原设计单位同意
D．发包人因故停止设计，已付的设计费不能退回
E．发包人可独立进行设计变更事宜
15．建设工程施工合同范本中所定义的“费用”是指(    )。
A．合同价款
B．批准承包人索赔的价款
C．承包人因自身原因导致返工的支出
D．为了保护施工现场邻近建筑物，由发包人支付的款项
E．因设计变更导致施工成本增加给承包人的补偿
16．在施工合同中，下列( )工作应由承包人完成。
A．土地征用和拆迁          B．临时用地、占道申报批准手续
C．提供工程地质报告
D．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
E．提供相应的工程进度计划及进度统计报表
17．在施工合同中，( )属于发包方应当完成的工作。
A．使施工现场具备施工条件
B．提供施工场地的工程地质资料
C．提供工程进度计划
D．提供发包人的施工现场办公的设施
E．开通施工场地与城乡公共道路的通道
18．分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。
A．业主直接送达                B．工程师直接送达
C．工程师代表直接送达          D．承包商代表直接送达
E．经承包商代表确认工程师发布
19．工程师在施工合同管理中应做的工作包括( )。
A．工期管理                   B．结算支付管理
C．质量管理                   D．与当地政府有关部门的协调
E．协调总包商与分包商之间的施工干扰
20．工程施工过程中，如果需要办理保险，双方应在施工合同专用条款内约定（）等内容。
A．投保的险种 B．保险的内容 C．保险费    D．保险期限    E．保险金
21．在材料采购合同中约定材料质量验收方法时，可约定采用（）。
A．经验鉴别法                   B．专家评价法
C．法定质量检验机构鉴定法       D．物理试验
E．化学试验
22．承包人提出索赔要求成立的条件应包括( )。
A．已造成了承包人的实际施工成本加大
B．由于现场气候条件的影响
C．承包人施工责任导致
D．监理工程师协调管理责任原因引起
E．按合同规定的程序提出索赔要求

发表于 2004-12-11 11:03:00

合同管理部分（五）

一、单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)
1．债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是( )。
A．定金          B．留置          C．抵押          D．质押
2．担保与所担保合同的关系属于( )。
A．平等关系    B．从属关系       C．相对独立关系 D．无关系
3．对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使( )。
A．追认权或拒绝权                   B．催告权和撤销权
C．催告权和拒绝权                   D．追认权或催告权
4．采用抵押担保方式时，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律( )。
A．要求保证人承担责任             B．取得抵押物的所有权
C．从变卖抵押物的价款中优先受偿    D．留置抵押物
5．在订立保险合同前，当事人双方均应履行( )义务。
A．保密       B．告知             C．协助          D．交付费用
6．公证机关进行公证的依据是( )，这是自愿原则的体现。
A．公证协议    B．法律规定       C．行政法规规定    D．当事人的申请
7．某施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当( )。
A．认定合同有效                   B．认定合同无效
C．认定合同成立                   D．认定合同不成立
8．某企业的采购员拿着盖有该企业公章的空白合同文本，与某单位订立了超越授权范围的合同，此时( )。
  A．该单位不知采购员的授权范围，则该合同由该企业承担责任
  B．该单位知道采购员的授权范围，则该合同仍由该企业承担责任
  C．无论该单位是否知道采购员的授权范围，该合同均无效
  D．无论该单位是否知道采购员的授权范围，该合同均有效
9．《合同法》规定，( )受损害方有权请求人民法院撤销。
  A．因重大误解而订立的合同
  B．在订立合同时显失公平的合同
  C．一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
  D．一方以欺诈手段订立的、损害国家利益的合同
10．建设工程合同如果无效，一般应采用( )的方法处理。
  A．当事人依据建设工程合同所取得的财产，返还给对方
  B．作价补偿
C．追缴财产，收归国有
D．追缴财产返还第三人
11．《合同法》规定，约定债务抵销时，应当符合( )的要求。
A．标的物种类相同                B．标的物品质相同
C．经当事人协商一致             D．标的物数量相同
12．当事人不履行金钱债务耐，必须( )。
A．采取补救措施                   B．双倍支付定金
C．支付违约金                   D．继续履行
13．甲与乙订有合同，按合同约定，甲向乙交付定金5万，合同中规定的违约金数额6万，由于乙违约，给甲造成了8万元的损失，则乙向甲应偿付( )万元。
A．违约金6                      B．违约金8
C．违约金及返还双倍定金共16    D．违约金及双倍定金18
14．在主合同履行期届满，债务人不履行债务的，作为债权人有权要求保证人承担保证责任，替债务人履行债务，这是( )保证方式。
A．一般责任    B．特别责任    C．连带责任    D．混合责任
15．合同当事人一方违约，致使合同履行成为不必要，另一方请求解除合同时( )。
A．请求解除合同的一方承担责任 B．违约方承担部分责任
C．由仲裁机构确定责任归属       D．请求解除合同的一方不承担责任
16．建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以( )。
A．参加开标会                   B．作为评标委员
C．决定中标人                   D．参加定标投票
17．招标单位组织编制的招标文件和标底应报( )审核。
A．建设银行                   B．招标投标管理机构
C．设计单位                   D．监理单位
18．对设计标书评审的首要内容是( )。
A．设计方案的优劣             B．设计进度的快慢
C．设计资历                   D．报价的合理性
19．发包人与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其（）。
A．购买招标文件费用             B．编制投标文件费用
C．投标保证金                   D．现场考察费
20．招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与备选中标单位就( )加以澄清，并允许其补充或修正。
A．投标工期                   B．投标报价
C．工程质量标准                D．施工组织设计
21．“评标价”是指( )。
A．标底价格                      B．中标的合同价格
C．投标书中标明的报价          D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值
22．在下列各项权利中，( )是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。
A．对其他合同承包单位的选定权 B．委托监理工程重大事项的决定权
C．获得奖励的权利             D．授予监理单位权限
23．委托人为监理单位提供的职员和服务人员，在接受工程师的指示而发生失职行为时，（）。
A．应由工程师负责                B．监理单位不承担责任
C．应由委托人与监理单位共同负责 D．监理工程师和失职行为人共同负责
24．当委托方因故要求中途中止设计时，(    )。
A．已付的设计费不退
B．已付的设计费退回
C．已付的设计费不退，并还应按实际所耗工时结清
D．已付设计费退回，另作适当补偿
25．勘察合同履行后，定金应( )。
A．返还委托方                   B．双倍返还委托方
C．抵作勘察费                   D．上缴上级主管部门
26．工程师超过授权范围发布指令，承包人执行后导致施工成本增加，这项额外增加费用应由( )。A．发包人承担
B．发包人从监理费中扣回，转付给承包商
C．承包人承担，因他执行的是无效指令
D．监理人给予支付
27．下列行为中，属于不符合暂停施工的是( )。
A．工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工
B．工程师未能在规定时间内提出处理意见，承包人可自行复工
C．承包人交送复工要求后，可自行复工
D．施工过程中发现有价值的文物，承包人应暂停施工
28．工程师通知承包人进行工程计量后，承包人在约定时间未派人参加计量，则( )。
A．工程师应推迟计量时间       B．工程师单独计量无效
C．工程师单独计量有效          D．工程师可不必再计量
29．工程师对承包人( )的工程量，不予计量。
A．经批准超出设计图纸          B．自身原因造成的返工
C．设计变更而增加                D．发包人原因造成的返工
30．当工程分包时，分包单位应当对( )负责。
A．设计单位 B．建设单位 C．总包单位 D．监理单位
31．施工中出现紧急情况，工程师代表需超越授权范围要求承包商执行他的某一指示时，应( )。A．直接发布指令要求承包商立即执行
B．请示工程师后再发布有关指令
C．直接请示业主决定后再发布有关指示
D．由工程师请示业主同意后再由工程师代表发布指示
32．( )属于不可抗力事件。
A．战争、动乱                B．乙方责任造成的爆炸
C．正常的阴雨天气          D．雨天积水
33．建设工程施工合同属于( )。
A．劳务性合同                B．工作性合同
C．财产转移合同             D．要物合伺
34．施工合同履行中达成延期付款协议的，延期付款协议中须明确延期支付时间，以及计量结果确认后第( )起计算应付款的贷款利息。
A．7天       B．14天       C．15天       D．28天
35．由于设备制造原因试车达不到验收要求，由( )负责重新购置或修理费。
A．发包人    B．承包人       C．工程师       D．该设备采购方
36．材料采购合同中规定，交货数量检验时，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，发现短少，是运输过程中发生的问题，由( )负责。
A．采购方    B．供货方       C．运输部门    D．保险公司
37．设备制造监理实践中也称设备监造，但质量监造不解除( )对合同设备质量应负的责任。
A．发包人    B．承包人       C．监理人       D．供货方
38．设备采购合同通常采用( )合同。
A．固定总价 B．可调总价    C．固定单价    D．可调单价
39．以下材料中，( )不能作为承包人向发包人索赔的证据。
A．工程师的施工建议                B．现场施工记录
C．工程变更指令                   D．批准的施工组织计划
40．施工中，因经过工程师审查后发放给承包人的设计图纸错误，导致施工承包人受到损害，则承包人应( )递交索赔通知。
A．直接向发包人
B．向工程师
C．以发包人和承包人的共同名义向设计单位
D．以工程师和承包人的共同名义向设计单位
二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)
1．被代理人的主要权利有( )。
A．代理人按照代理权限自主进行代理活动
B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C．要求代理人代为清偿自己的债务
D．要求代理人报告完成代理事务的情况
E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
2．合同法律关系的主体可以是( )。
A．法人    B．法定代表人    C．自然人    D．代理人
E．其他组织
3．无论何种情况，( )等组织均不得为保证人。
A．企业法人的分支机构             B．红十字会
C．国家机关                      D．企业法人的职能部门
E．不以公益为目的的医院
4．保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为( )。
A．发生与否的不确定性          B．危害主体的不确定性
C．发生时间的不确定性          D．责任主体的不确定性
E．发生后果的不确定性
5．合同被撤销后的法律后果，有( )。
A．返还财产    B．赔偿损失    C．支付违约金    D．双倍返还定金
E．追缴财产，收归国有
6．有( )情形之一的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销其合同。
A．因重大误解而订立的合同
B．在订立合同时显失公平
C．损害社会公共利益的合同
D．以欺诈、胁迫手段订立的损害国家利益的合同
E．债务人放弃到期债权
7．监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容。
A．监理工作目标设置的合理性    B．项目监理班子组织机构的完备性
C．工作计划的可行性          D．承诺保证提前竣工时间的长短
E．提交的方案是否有创新性
8．建设行政主管部门发现( )情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。
A．没有编制标底
B．在资格审查条件中设置不允许外地区承包人参与投标的规定
C．在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定
D．强制投标人必须结成联营体投标
E．没有委托代理机构招标
9．设计招标评标时，( )是评审的主要内容。
A．设计方案的优劣          B．投入产出、经济效益好坏
C．设计进度的快慢          D．报价合理
E．设计单位设施条件
10．业主自行组织招标应具备的条件包括( )。
A．必须是法人或依法成立的其他组织
B．有与招标工程相适应的经济、技术管理人员
C．已聘请了施工监理工程师
D．有组织编制招标文件的能力
E．有组织开标、评标、定标的能力
11．委托人与监理单位签订监理合同时，应考察监理单位的( )。
A．监理资质等级证书       B．企业法人营业执照
C．监理人员素质          D．企业纳税证书
E．企业业务范围
12．监理单位对监理工作承担责任的原则( )。
A．在监理合同有效期内承担责任
B．对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任
C．在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任
D．监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任
E．在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任
13．设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是( )。
A．设计阶段的监理委托合同    B．工程设计合同
C．批准的可行性研究报告       D．工程监理规划
E．规划设计方案
14．勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时，应由( )。
A．承包方继续完善勘察设计
B．发包方与承包方解除勘察设计合同
C．承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金
D．视造成损失很费的大小减收或免收勘察设计费
E．视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失
15．工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有( )。
A．组织设计方案竞赛，参与评选设计方案
B．起草设计合同条款及协议书
C．组织图纸会审             D．审查设计方案和设计结果
E．审查项目概预算
16．施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括( )等文件。
A．施工合同通用条款          B．施工合同专用条款
C．发包人与监理单位签订的监理委托合同
D．发包人与上级主管部门的书面指示
E．通过洽商变更发包人与承包人原定权利义务的补充协议
17．施工过程中使用的图纸由( )。
A．发包人提供                B．承包人提供
C．发包人提供经承包人批准    D．承包人提供工程师批准
E．监理单位提供经承包人批准
18．施工合同的发包人对( )承担责任。
A．施工场地的土地征用
B．支付承包人依法办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用
C．施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作
D．提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料
E．提前使用后导致损坏的修理费用
19．“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括( )。
A．受损害的施工建筑物             B．领有公用运输执照施工车辆
C．在投保范围内的临时工程       D．业主在工地原有建筑物因施工受到破坏
E．承包商施工人员受到的人身伤害
20．工程师对施工合同履行管理的主要任务是( )。
A．施工招投标工作的监督管理    B．施工工期管理
C．施工费用管理                D．施工质量管理
E．施工过程的档案管理
21．施工中因不可抗力事件的影响而使承包人受到损害时，他有权获得补偿的款项可以包括( )。
A．直接费                      B．间接费
C．利润损失                      D．施工现场管理费
E．公司总部管理费
22．施工合同示范文本规定，在施工合同履行进程中，承包人承担违约责任的方式有( )。
A．支付违约金 B．赔偿损失    C．顺延工期    D．继续履行
E．采取补救措施

发表于 2004-12-11 11:03:49

合同管理部分（一）
一、单项选择题
1．B    2．C    3．C    4．D    5．B    6．A    7．D    8．A    9．B    10．C
11．D 12．C 13．D 14．B 15．C 16．A 17．A 18．C    19．C 20．D
21．B 22．C 23．C 24．D 25．C 26．A 27．A 28．A    29．C 30．A
31．B 32．A 33．D 34．C 35．A 36．B 37．C 38．B    39．D 40．C
二、多项选择题
  1．BCD    2．AC    3．BC    4．BCE    5．ABE    6．BDE    7．ABCE
8．BDE
  9．ACD    10．ABCD    11．BCE    12．BCDE    13．BCE    14．AB
15．ACD
16．ABDE    17．BCD    18．AE       19．BCE       20．ADE    21．ACD
22．ABC

合同管理部分（二）
一、单项选择题
1．D    2．B    3．A    4．B    5．C    6．B    7．D    8．C    9．B    10．A

11．B 12．D 13．B 14．A 15．A 16．D 17．B    18．D 19．B 20．A
21．B 22．B 23．B 24．B 25．C 26．A 27．D    28．A 29．C 30．A
31．B 32．A 33．B 34．D 35．A 36．C 37．C    38．A 39．A 40．D
二、多项选择题
1．BCE    2．AC    3．ACE    4．BCD    5．BCDE    6．AD    7．AC
8．ACE
9．CD    10．ADE    11．ADE    12．BDE    13．ACE    14．ACE
15．BC
16．CDE    17．BCE    18．ACE    19．CDE    20．AC       21．BDE    22．AB


合同管理部分（三）
一、单项选择题
1．B    2．C    3．A    4．C    5．B    6．C    7．C    8．A    9．B    10．D
11．C 12．B 13．B 14．A 15．B 16．B 17．C 18．B 19．A 20．D
21．B 22．C 23．C 24．C 25．B 26．A 27．B 28．C 29．A 30．A
31．A 32．D 33．D 34．C 35．D 36．D 37．B 38．D 39．A 40．A
二、多项选择题
1．ABD 2．BCE 3．ACD    4．BC    5．BDE    6．ABD 7．AC 8．ACD 9．ACE

10．AD 11．BCD 12．BDE 13．BD 14．ABC 15．CD 16．BCE  17．AD 18．ABE
19．BDE 20．CD 21．BD    22．ABC 23．CDE

合同管理部分（四）
一、单项选择题
1．C    2．B    3．D    4．C    5．A    6．B    7．C    8．A    9．D    10．A
11．B 12．C 13．C 14．D 15．B 16．B 17．C 18．B 19．C    20．B
21．B 22．C 23．B 24．C 25．B 26．C 27．D 28．C 29．D    30．C
31．D 32．C 33．C 34．D 35．B 36．D 37．A 38．A 39．B    40．D

二、多项选择题
1．DE    2．BCD    3．ADE    4．ACE    5．ACE    6．BD    7．CD    8．AD
9．AE    10．ABCE    11．BCE    12．CD    13．ABE 14．ACE 15．CD    16．DE
17．ABE    18．DE    19．ABC    20．ABE    21．ADE 22．ADE

合同管理部分（五）
一、单项选择题
1．C    2．B    3．A    4．C    5．B    6．D    7．C    8．A    9．C    10．B
11．C 12．D 13．B 14．C 15．D 16．A 17．B 18．A 19．C    20．D
21．D 22．C 23．B 24．C 25．C 26．C 27．C 28．C 29．B    30．C
31．A 32．A 33．B 34．C 35．D 36．C 37．D 38．A 39．A    40．B
二、多项选择题
  1．BDE    2．ACE    3．BD    4．ACE    5．AB    6．AB    7．ABCE
8．BCD
  9．ABCD    10．ABDE    11．ABCE 12．ACD    13．ABC 14．AD    15．AB
16．ABE
17．AD    18．ABDE    19．ACD    20．BCDE 21．CDE 22．BDE

发表于 2004-12-11 11:07:58

为什么我们的项目没有专门的合同管理人员？
不需要？
……

上面的题目，还是建议（项目）管理人员（包括各部门）学习了解一下。

帐号		自动登录	找回密码
密码			注册

建设工程合同管理摸拟试题

相关帖子

施工招标项目经理能力质询要点

施工招标项目经理能力质询要点

施工招标项目经理能力质询要点

施工招标项目经理能力质询要点

参考答案

建设工程合同管理摸拟试题

相关帖子

施工招标项目经理能力质询要点

施工招标项目经理能力质询要点

施工招标项目经理能力质询要点

施工招标项目经理能力质询要点

参 考 答 案

参考答案